入札に参加される場合は、「入札心得」及び「山梨市一般競争入札・指名競争入札及び請負契約等における留意事項」を熟読したうえでの参加をお願いします。
入札心得、山梨市一般競争入札・指名競争入札及び請負契約等における留意事項
| 番号 | 種類 | 様式内容 | ファイル様式 |
|---|---|---|---|
| 1 |
建設工事 測量・建設コンサルタント等、役務提供（業務委託関係） 物品製造等 |
入札心得 山梨市一般競争入札・指名競争入札及び請負契約等における留意事項 |
指名競争入札（見積合わせ）通知書受領書様式
| 番号 | 種類 | 様式内容 | ファイル様式 |
|---|---|---|---|
| 1 |
建設工事 測量・建設コンサルタント等、役務提供（業務委託関係） 物品製造等 |
指名競争入札（見積合わせ）通知書受領書 入札心得 |
入札関係書類様式
| 番号 | 種類 | 様式内容 | ファイル様式 |
|---|---|---|---|
| 1 | 建設工事 | 見積書 入札書 委任状 入札辞退届 |
|
| ※ | 複数件にわたる入札・見積り合せの委任状については、こちらを使用してください。 | 委任状（複数件用） | |
| 2 | JV用建設工事 | 見積書 入札書 委任状 入札辞退届 |
|
| 3 | 測量・建設コンサルタント等、役務提供（業務委託関係） | 見積書 入札書 委任状 入札辞退届 |
|
| 4 | 物品製造等 | 見積書 入札書 委任状 入札辞退届 |
契約関係書類様式
| 番号 | 種類 | 様式内容 | ファイル様式 |
|---|---|---|---|
| 1 | 建設工事 | 建設工事請負契約書 建設工事請負変更契約書 現場代理人及び技術者通知書 現場代理人及び技術者変更通知書 履歴書 工程表 工事完成届 工事目的物引渡届 建設工事請書 建設工事変更請書 請求書 前金払請求書 出来形検査請求書 部分払金請求書 工期延期願 下請負届 |
|
| 2 | JV用建設工事 | 建設工事請負契約書 建設工事請負変更契約書 現場代理人及び技術者通知書 現場代理人及び技術者変更通知書 履歴書 工程表 工事完成届 工事目的物引渡届 請求書 前金払請求書 出来形検査請求書 部分払金請求書 工期延期願 下請負届 |
|
| 建設工事・JV用建設工事兼用 | 現場代理人及び主任技術者等 兼務申請書 （旧 現場代理人兼任届） |
||
| 建設リサイクル法 | 資源の再資源化等に関する法律に基づく書面 | ||
| 中間前払金制度 | 中間前金払取扱要綱および様式 | ||
| 仲裁合意書 | 仲裁合意書提出様式 | 仲裁合意書(DOC 34KB) | |
| 配置予定技術者にかかる提出書類 | 実務経験証明書 | ||
| 3 | 測量・建設コンサルタント等、役務提供 | 建築設計監理業務委託契約書 建築設計監理業務委託変更契約書 測量調査業務等委託契約書 測量調査業務等委託変更契約書 土木設計業務等委託契約書 土木設計業務等委託変更契約書 管理・照査・主任技術者通知書 履歴書 工程表 業務完了報告書 成果品引渡届 |
|
| 4 | 役務提供 （業務委託） |
業務委託契約書 業務委託変更契約書 主任技術者通知書 履歴書 工程表 業務委託完了届 業務委託目的物引渡届 業務委託契約約款（設計業務以外） ※契約書（月額・単価・長期契約用） |
役務提供(測量・建設コンサル以外)契約書等.doc (DOC 186KB) |
| 5 | 物品製造等 | 物品購入請書 物品購入契約書 物品修繕請書 物品修繕契約書 物品単価契約書 |
|
| 契約約款 |
建設工事請負契約約款 測量調査業務等委託契約約款 土木設計業務等委託契約約款 建築設計業務委託契約書約款 |
r0504 山梨市建設工事請負契約約款_s.pdf (PDF 452KB) r0304_山梨市土木設計業務等委託契約約款.pdf (PDF 303KB) r0304_山梨市測量調査業務等委託契約約款.pdf (PDF 306KB) |
|
| 保証書に係る受領書 |
